工程协议书范本(小工程施工合同协议书简写)

最简单的施工协议

我们都知道，在农村建造房屋时，房主需要与承包商签订合同。合同主要包括合同内容，合同方法，工期和工程质量。那么如何写合同呢？以下是浙江省低层农村住房建设合同样本文本供参考。发行人：居民身份证号：联系电话：通讯地址：承包商：承包商为建筑公司填写以下内容通讯地址：邮政编码：联系人电话号码：统一的社会信用代码：企业资格证书编号：法定代表人：联系电话：委托代理人：联系电话：承包商是农村建筑工匠，填写以下内容：居民身份证号：联系电话：通讯地址：根据《中华人民共和国合同法》，《管理规定》 《浙江省农村住房建设条例》等有关法律规定，双方遵循平等，自愿，公平，诚实信用的原则，就低层农村住房的建设达成共识。施工，并达成以下协议：1.建筑物概述建筑物位置：Buildi ng比例：地板，总建筑面积㎡的结构形式由□中的√选择，只能选择一项：□框架结构□砖混结构□木结构□其他。宅基地土地批准文件编号：农村建设规划许可证建设项目规划许可证编号： 2.合同内容和方法承包商应根据承包商提供的设计图纸选择具有以下内容的建筑，并在□中选择多个项目，并可以选择多个项目：□基础□主要结构□电力管道□给排水管道□化粪池工程□其他。 □中的√表示承包方式，只能选择一项：□承包材料□承包工程□局部承包□其他。承包商应提供建筑材料，建筑构件和设备，但承包商提供的附件预算清单中未指定者除外。 3.合同期的计划开始日期：年月日计划完成日期：年月日。建设期的总日历天数：天。 4.付款及总价付款：人民币为大写。价格结构请参阅随附的预算清单。双方协商后，如果改变建筑内容，则改变部分的成本应按实际价值增加或减少。发行人应按照以下协议向承包商支付合同价格
□其他付款方式：承包商承担聘用的施工人员的劳动报酬，以及因施工活动造成的施工人员或其他人员的人身或财产损失，但因承包商的原因造成或加剧的损失由承包商承担。五，施工要求承包商应在施工开始前向承包商提供设计图纸，并确保建筑工地有水，电，通路，且工地具有施工条件，且与周围邻居无争议。影响施工。承包商和承包商提供的建筑材料，建筑构件和设备均应符合国家和省级标准。除了从当地获得的竹木材料外，还应该有生产证明。开发商不得要求承包商使用不合格的建筑材料，建筑构件和设备。承包商应按照设计图纸，施工技术标准和操作规程进行施工，采取安全施工措施，并及时发现和消除施工，消防等隐患。承包商应当依法接受合同签发人，设计单位或人员，行政机关和专业机构进行的监督检查，并及时纠正检查中发现的质量安全隐患。承包商完成隐蔽工程的施工后，应提前将施工日期通知承包商。如果开发商未能按时接受检查，则应在接受之前向承包商提交延期请求。如果承包商未按时进行验收，或未将延期通知承包商，则承包商有权自行接受检查，验收结果应视为已被承包商认可。没有经验的隐蔽项目不得进行下一步。承包商完成所有施工内容并准备施工文件和材料后，可以通知承包商进行竣工检查。合同发布人应当自接到通知之日起组织承包商和设计，监督等单位或人员进行竣工验收。验收合格的，合同签发人应当在数日内向承包商签发验收证明。如果验收不合格，承包商应返工，修理或采取其他补救措施，并且增加的成本和/或延迟的施工期应由承包商承担。承包商完成返工，修理或其他补救措施后，应通知承包商，按照本项目规定的程序再次进行完工验收。如果未接受或未通过检查，承包商不得使用该建筑物。承包商对房屋的建造承担质量保证责任。保修期为：地基基础及主体结构年份，屋顶防水，有防水要求的浴室，不透室内外墙的年份，电气管道，给排水管道的年份。
对于未经授权的开发商使用，保修期应从实际拥有之日起计算。如果建筑物符合竣工验收的条件，承包商应将竣工验收通知发行人，作为竣工日期。出于承包商的原因，如果自收到通知之日起数天内未完成竣工和验收，承包商应将竣工和验收通知开发商。竣工日期为竣工日期。如果尚未检查建筑物的完工情况，而承包商未经允许使用承包商，则实际拥有的日期为完工日期。 6.竣工结算承包商应在竣工验收检查之日起向开证人提供结算清单。发行人应在收到和解清单之日起一天内完成审计。逾期未完成审核，无异议的，视为批准。承包商提交的清算清单。如果承包商不同意开发商的审计意见，则应在收到审计意见之日起数天内提出。逾期未提出异议的，视为对审计意见的认可。对于经双方同意的结算价格，开发商应向承包商支付双方当事人有异议的结算价格，并按照本合同第四条的规定进行，并应按照争议解决方法进行处理。本合同第八条规定的。七，发包承包商有下列情形之一，并承担相应的违约责任：未按照合同约定的期限和金额支付合同价款的，处十元以下的违约金。每天逾千分之一的逾期付款。如果承包商逾期，承包商可能会解散承包商提供的不符合合同要求的建筑材料，建筑构件和设备的规格，数量或质量，从而导致承包商的返工，维修或其他损失。承包商。相应损失如果承包商违反合同并造成停工，则应按每天人民币标准支付承包商费用。承包商未按照合同履行其他义务的，由承包商承担实际损失。承包商有下列违约情形之一的，应当承担相应的违约责任：承包商违反合同购买，使用不合格的建筑材料，建筑构件和设备，给承包商造成损失，承包商应向承包商承担相应的损失。如果施工质量不符合合同规定，承包商应承担相应的损失。如果承包商未能在合同规定的期限内完成施工，从而导致施工期的延迟，则应按照每日人民币的标准向承包商支付罚款。承包商未履行合同规定的保修义务或其他义务的，由承包商承担实际损失。
双方均可通过协商，调解或以下方式解决。 □由√中的√选中，只能选择一项：□向仲裁委员会申请仲裁□向人民法院提起诉讼。 9.附件中其他事项的预算清单是合同的组成部分。对于合同未涵盖的事项，双方可以分别签署补充协议，该补充协议是合同的组成部分。本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份，具有同等法律效力。发行人持有合同，承包商持有合同。附件：预算清单承包商的签字或盖章：承包商的签字或盖章：签字日期：年月日