工期延期申请报告(市政工程工期延期申请报告)

工程工期顺延报告范例

升川原创｜延误和延误如何索赔？

编辑：韩卉

1。关于开始日期

建设项目的开始日期应根据开始顺序和开始报告中记录的时间确定。如果实际开始时间与开始命令或开始报告中规定的时间不一致，则有关各方应承担举证责任。

如果由于承包商的原因而推迟了工作的开始，则以实际的开始时间为开始日期；如果承包商延迟开始工作的原因应以开始顺序或开始报告中记录的时间作为开始日期。

如果没有启动命令或启动报告，并且无法确定实际的启动时间，则应根据合同中约定的启动日期确定。 （省高等法院指导意见第3条）

2。关于实际竣工日期

（1）当事人对建设项目的实际竣工日期有争议的，按照有关规定分别处理。在下列情况下：接受日期为完成日期； 2。承包商已提交完工验收报告，如果承包商延迟验收，则承包商提交验收报告的日期为完工日期； 3。承包商未经授权不得使用该建设项目，以建设项目所有权转移的完成日期为准。 （司法解释第14条）

工程延期申请表范本

（2）承包商已按照合同或《建筑法》第61条的规定，向承包商提交了竣工验收报告，完整的工程技术和经济信息以及合同部分的签字部分如果承包商延迟接受项目的保证书，则完成日期应为提交上述材料的日期。但是，除非项目质量不合格。 （省高等法院指导意见第5条）

3。建设期限的推迟规定。 （司法解释第15条）

（2）承包商主张以承包商未按合同规定支付工程进度为由延长施工期的权利。如果该人证明他已在合同期限内向承包商提交了延长施工期的请求以延长签证，或者证明承包商的工程进度付款的逾期付款严重影响了该项目建设进度，可以支持其主张。

如果由于承包商延迟支付项目进度付款而确定承包商有权延长施工期限，（省高等法院《指导意见》第十五条）

（3）承包商未提供签证等书面文件来延长施工期，但可以证明该项目开工延迟，没有施工条件，设计变更，增加的工程量，以及承包商指定如果将分包项目延迟完成，不可抗力和其他原因不能归咎于承包商，并且施工进度受到影响，则可以准许承包商相应地推迟工期。 （省高等法院《指导意见》第四条）。施工期鉴定通用规定除事实鉴定外。 （第23条）

五，处理违反合同的一般原则

（一）赔偿损失

1。在执行建设项目的施工合同期间，人工，材料和机械成本会发生波动。合同约定的，按照约定。 ;如果合同中没有约定，并且各方无法通过协商达成共识，请参考建设行政主管部门的规定或行业标准。

工期延误情况申请报告

由于施工期延误而导致上述费用增加而造成的损失，应由造成施工期延误的一方承担；双方因延误施工期限有过错的，应当承担相应的责任。 （省高等法院指导意见第十五条）

2。承包商的优先权要求赔偿承包商在施工期间因承包商的工作而引起的承包商的工资和设备租赁费用应当支持电源的原因。 （省高等法院指导意见第二十三条）

（二）解除合同

承包单位有下列情形之一的，承办单位要求中止施工合同的，应当予以支持：未完成在开发者要求的合理时间内。 （司法解释第8条）

摘录自：盛川原书：建设工程领域第3章和建设项目法律索赔与质量索赔的法律主张第2节

以上手稿来自安徽省盛川市婚姻家庭部门商行原始报价，法律咨询电话：。

有关更多法律问题，请访问：安徽盛川律师事务所lvzhengchina。com