工期延误情况说明(因疫情造成工期的延误及报告)

  • 时间:
  • 浏览:52
  • 来源:奥一装修网

工期延误情况说明范本

2019年底,湖北省武汉市出现了由新的冠状病毒引起的肺炎暴发,该地区具有高度传染性。随着新年的到来,人口流动变得越来越频繁,流行病的传播越来越广泛,全国所有省份都无法幸免。因此,流行病的预防和控制已成为公众关注的焦点。同时,国务院及有关部门和地方相继出台了一系列政策,采取了延长休假,隔离住房,推迟恢复工作等措施进行防疫工作。疫情及其预防和控制使许多企业无法按时启动,行使权利并履行合同义务。本文将从建筑单位的角度讨论肺炎流行对他们的影响。 一。肺炎流行不构成不可抗力

疫情工期延误情况说明

根据《民法通则》第180条和《合同法》第117条,不可抗力是指无法预见,不可避免和无法克服的客观条件。 肺炎暴发后,国务院和地方政府采取措施限制人员流动,推迟恢复营业,以预防和控制暴发。就建设项目而言,由于疫情的预防和控制,建筑工人无法按时返回施工现场,由于施工单位未能按时开工而造成的施工延误是政府的行为。它们是客观原因,不能归咎于施工单位。此外,在2003年非典时期,《最高人民法院关于做好传染性非典型肺炎的依法审判和执行人民法院的通知》第三条”(已被废除)第3条曾经说过:为防止SARS流行而采取的行政措施直接导致合同无法履行,或者由于合同当事人的影响而无法执行合同双方的争端根据《中华人民共和国合同法》第117条的规定,SARS流行应按照第118条的规定进行适当处理。“此外,相关案件(例如(2016)Supreme Jumin Zai No。 220民事判决书)也确认SARS是不可抗力,因为肺炎的流行与SARS非常相似,因此可以作为参考。

工程延期申请表范本

因此,尽管法律没有明确规定该流行情况,瘟疫等都是不可抗力,根据其构成要素,非典时期的注意事项和病例,可以看出这种肺炎流行是突发性的,并具有不可预测,不可避免和无法克服的特征,构成不可抗力。 二,建设单位是否可以将肺炎疫情作为项目延期的免税理由

工期延误情况说明模式

在建筑工程领域,